По вопросам запчастей звоните (073) 417-23-91 . Читать подробную информацию по запчастям.
Услуги и сервис

Сервисный договор ТО

 Компания «Рем Тех Сервис» предлагает нашим клиентам комплексный договор на регламентное техническое обслуживание электростанций.

Этот вид услуг, поможет вам быть уверенным в том, что ваше оборудование прослужит вам гораздо дольше.Тем самым вы значительно экономите деньги на ремонте вашей электростанции, который возникнет от неправильного и несвоевременного ТО. Мы предлагаем вам, несколько пакетов договоров по обслуживанию генераторов с разным функционалом. 
Первый вид договора технического обслуживания это "Базовый договор" (самый распространенный вид договора), включает в себя регламентное ТО электростанций (проверка всех узлов, замена масла, замена или чистка фильтров, настройка агрегата). 

Второй вариант обслуживания -"VIP Договор", включает в себя функционал базового договора и плюс техническая поддержка 24/7,а так же удаленный мониторинг наших специалистов.
  

Ваши преимущества при заключении договора: 

Сервисный договор ТО
  • Плановая диагностика и проведение своевременного ТО 
  • Всегда в наличии запас расходников и запчастей к вашей электростанции для быстрого проведения ремонтов и тех.обслуживания. 
  • Гарантированный визит сервис мастера согласно журналу ТО и в оговоренные заранее сроки. 
  • Круглосуточная телефонная поддержка, консультации, а для Vip абонентов предусмотрен выезд по требованию. 

При оформлении сервисного договора на обслуживание вашей электростанции, четко устанавливаются расценки и прописываются все условия по предоставлению услуг по техническому обслуживанию, а так же предоставляется весь перечень расходных материалов и зап.частей согласно рекомендациям фирмы изготовителя.
  
К каждому клиенту найдем особый подход и составим максимально выгодный именно для него договор.Заключайте комплексный договор на обслуживание вашей электростанции и спите спокойно!
 
Детально по тел. 063 202-90-70;097 023-42-42


ДОГОВОР

на сервисное обслуживание генератора ,электроcтанции

«» 2016 г.

.................................................................в лице.................................................................... , действующего на основании.................................................. , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и......................................................... в лице ........................................................................, действующего на основании........................................................ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сервисному обслуживанию дизель-генератора типа .

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ после предоставления акта выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ

2.1. Стоимость сервисного обслуживания дизель-генератора (в месяц) составляет рублей.

2.2. Запасные части и материалы для проведения любых работ выполняемых в порядке технического обслуживания и планового/аварийного ремонта в стоимость договора не входят.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет производится по фактически выполненным работам, на основании акта выполненных работ.

3.2. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета или платежных документов, выплачивается только часть суммы по договоренности. Остальная сумма не выплачивается до тех пор, пока не будут проведены все необходимые проверки, после чего обе стороны должны будут придти к соглашению по вопросу следующих выплат.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия договора: начальный срок: «»2016 года; конечный срок: «»2016 года.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного исполнения обязательства сторонами.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Организовать производство работ на объекте в соответствии с технической документацией.

5.1.2. Обеспечить на объектах выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране строительной площадки и охране окружающей среды при проведении работ по техническому обслуживанию.

5.1.3. Выполнение работ необходимо производить согласно требования СНиП, ПУЭ, ГОСТ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Организовать беспрепятственный допуск персонала Исполнителя на объект для выполнения работ входящих в объем сервисного обслуживания.

5.2.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в течения рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно условиям договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в тех случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение рабочих дней со дня их обнаружения.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза.

6.4. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора, несет сторона, допустившая просрочку.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством  и настоящим Договором.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения работ Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в работе в срок, указанный в п.6.1 договора.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех регламентных работ в полном объеме и в сроки;

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

8.1.3. Нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение срока договора.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

9.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть договора в следующих случаях:

  • снижения качества работ, в результате нарушения Исполнителем условий договора;
  • несоблюдением, со стороны Исполнителя, сроков окончания работ.

11.4. Если Исполнителем не были устранены отступления от условий договора и недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с возмещением причиненных убытков.

11.5. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.3. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

12.4. Исполнитель не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без письменного согласия Заказчика.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________


У нас вы можете подписать такие договора :


  1. договор на сервисное обслуживание электростанции
  2. договор на сервисное обслуживание бензогенератора
  3. договор сервисного обслуживания электростанции
  4. договор сервисного обслуживания на генератор
  5. договор технического обслуживания дизель генератора
  6. договор по обслуживанию генератора
  7. договор на техническое обслуживание электрогенератора 
  8. договор на сервисное обслуживание генератора
  9. договор на сервисное обслуживание дизель генератора
  10. договор профилактического обслуживания генератора
  11. договор  сервисного обслуживания генератора 
  12. договор  сервисного обслуживания дизельной электростанции 
  13. договор  сервисного обслуживания генераторов 
  14. договор на техническое обслуживание генератора
  15. договор на техническое обслуживание электрогенераторов


Заявка на ремонт

Хотите оставить заявку на ремонт? Пожалуйста заполните информацию ниже и наш менеджер с Вами свяжется. При заявке Он-лайн скидка -%.

Заявка на ремонт

Быстрая заявка

Расширенная на ремонт

Хотите оставить заявку на ремонт? Пожалуйста заполните информацию ниже и наш менеджер с Вами свяжется. При заявке Он-лайн скидка -%.

Заказать вызов специалиста